和总包签订的按定额按实结算合同，结算时扯皮怎么处理？

你问 ： 和总包签订的按定额按实结算合同，塔吊基础、垃圾外运现场签证已经确认，现在争议较大，结算时是否需要认可？ 塔吊基础是否应该参照处理？ （现场工程管理人员和经理往往对措施费理解不深，乱签证，导致结算扯皮交工不顺利！ ）

我答 ： 工完料尽场清，这是常识不用再签证。 临时设施的拆除包括在定额内的文明施工内，不另计价。

塔吊基础属于文明施工内的（有些省市的定额有这类的规定，则按当地的规定执行）

现场管理人员意识淡薄办理了签证，这类应该是重复签证不应计价。

另外，分包与总包的合同，区别于总包与业主的合同，分包与总包的关系有些没有确切的规定，以合同约定为准。

你问 ： 我们工程合同原约定是固定综合单价，现在因甲方原因停工，材料价格都上涨很多。我在开工之前能否就相关个别的项目单独提出重新认质认价，因为有些项目明摆着亏本了，现在甲方基本同意了我们除了钢筋混凝土以外的黄砂、水泥、石子、砌筑材料的调差了。

我答： 材料涨价的风险是由甲方带来的，甲方要承担涨价风险，但综合单价重新认价是不可以的。 停工还有很多考虑的，包括周转材的租赁、人工涨价、停工人员安排安置索赔等。

材料调整价格可参考市场价也可按照工程造价信息中的综合材料涨价幅度调整。

参考市场价格调整价格操作很麻烦，必须双方约定材料供应商招标和市场询价，综合分析后形成的一个中准价格，然后双方谈判决定调整后的材料价格。